实用的装修合同六篇
实用的装修合同六篇
在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的装修合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
装修合同 篇1
装饰装修工程施工合同协议条款
发包方单位名称（以下简称甲方）： 注册地址：______________________________________________________
法定代表人：________________联系电话：
委托代理人：_________________联系电话：__________________________
承包方单位名称：（以下简称乙方）：深圳市恒一名装饰工程有限公司 注册地址：深圳市宝安区沙井镇沙四东宝工业区装饰材料城B栋二楼 法定代表人： 李素芳联系电话： 135-3425-5451 委托代理人： 吴军_ 联系电话： 137-1383-9010工程负责人：_李洋文_________ _联系电话：__ 135-3019-9011__________
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合
本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承
包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
……此处隐藏7993个字……，每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项：_____________________________________________________________________________.
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（签字）： 承包人（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日