【热门】家庭装修合同
【热门】家庭装修合同
在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的家庭装修合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
家庭装修合同1
发包方(以下简称甲方)：_____________________
委托代理人(姓名)：______________单位：______________
住所地址：__________________________________________
联系电话：________________BP机号：______________
承包方(以下简称乙方)：____________________________
单位名称：__________________________________________
营业执照号：__________________________________________
注册地址：__________________________________________
法定代表人：______________联系电话：______________
委托代理人：______________联系电话：______________
本工程设计人： ……此处隐藏34045个字……式解决：
（一）提交________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 具体规定
14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。
14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十五条 其他约定事项：_____________________________________________________________________________.
第十六条 附则
16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2 本合同签订后工程不得转包。
16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。
16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人（签字）： ________________承包人（盖章）：________________
法定代表人：________________委托代理人：_________________
鉴证意见：
鉴证机关（章）
经办人：
签订日期：________________